請問線上的誰手上有房屋建設承包合同的，範本誰有的能發一份嗎？

一份外牆真石漆分包合同範本 編號：______________ 發包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名稱：_______________________________ 施工地址：____________________________區（縣） 發包人（全稱）：________________________________ 承包人（全稱）：________________________________ 根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律法規，遵循平等自願、公正和誠實信用的原則，雙方就建設工程勞務合作事項協商一致，訂立本合同。 第一條 工程概況及承包工作內容 1.1 工程名稱：______________________________________________ 1.2工程概況：______________________________________________ 1.3 分包工作內容：__________________________________________ 範圍包括：__________________________________________________ 1.4 工程監理單位（全稱）：________________________________ 第二條作業人員 承包人根據工程需要向發包人提供作業人員共_______名。 第三條 合同工期 開工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期為______天。 第四條 ?? ?? ??合同價款 4.1 合同價款為：_________元（人民幣）?大寫：_________元? 4.2合同價款的確定原則（在確認的方式前劃√）： 經過招投標確定或雖未經招投標程式，由承、發包雙方協商一致，確認： （）4.2.1 本合同價款為固定價格，在約定的風險範圍內合同價款不再調整。 （）4.2.2以（）年施工預算或（）年施工概算定額為依據： ①定額工資單價為： 瓦工_____元/工日；結構木工______元/工日；裝修木工_____元/工日；鋼筋工_____元/工日； 砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日； 水暖工_____元/工日；電工______元/工日；壯工_____元/工日；_______；_______；_______； ②按建築面積確定承包價_____元/平方米；其中，地上結構：_____元/平方米；地下結構：_____元/平方米；初裝修：_____元/平方米；水電：______元/平方米；________；_________； ③分項工程承包： 外牆面磚：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米； 水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂漿：_______元/平方米； 內牆普通抹灰：_______元/平方米；________；________；________. 4.2.3 定額工以外發生的零星用工單價_______元/工日；（以實際發生，書面簽證資料為准） 4.2.4 因不可抗力、一周內非承包人原因停水、停電、停氣或安排任務不及時等原因造成的停工、窩工累計超過八小時的按__________標準補償。 4.3 對合同價款內容的明確：_______________________________________ 第五條合同價款的結算和支付 5.1 結算、決算資料： 5.1.1 發包人向承包人提供工程施工圖或工程量清單，承包人依據上述書面資料按本合同條款編制的施工預算書。 5.1.2 承包人根據發包人下達的施工任務書或現場負責人的指令，安排作業人員完成作業內容，並取得有效的書面簽證單據編制人工結算書。 5.1.3 有效的月度工作量結算資料及書面洽商變更、現場簽認資料等。 5.2合同價款的結算和決算： 5.2.1 發包人應於每月____日對承包人完成的工程量給予核實、確認並共同履行書面結算手續。 5.2.2工程交工後28日內，承包人向發包人遞交完整的決算資料，發包人在收到決算資料後28日內進行核實，給予確認並辦理分包工程決算手續。 5.3 合同價款的支付： 5.3.1 合同價款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建建設工程施工合同範本建設工程施工合同範本築法》及其他有關法律、行政法規，合作雙方在進行建設工程施工專案時，必須簽訂工程施工合同，並遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則。簽訂合同前，可參照國家發佈的工程施工合同範本。1999年版《建設工程施工合同（示範文本）》（GF—1999—0201）建設工程施工合同(GF—1999—0201)合同編號：字型大小中華人民共和國建設部制定國家工商行政管理局第一部分協議書發包人（全稱）：承包人（全稱）：依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批准文號：資金來源：二、工程承包範圍承包範圍：三、合同工期：開工日期：竣工日期：合同工期總日曆天數天。四、品質標準工程品質標準：五、合同價款金額（大寫）：元（人民幣）￥：元六、組成合同的檔組成本合同的檔包括：1、本合同協議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、本合同專用條款5、本合同通用條款6、標準、規範及有關技術檔7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔視為本合同的組成部分。七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在品質保修期內承擔工程品質保修責任。九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。十、合同生效合同訂立時間：年月日合同訂立地點：本合同雙方約定後生效發包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委託代表人：委託代表人：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：郵遞區號：郵遞區號：工程施工合同範本可分為以下不同種類：建築施工合同範本，建築工程施工合同，建築施工合同，建築合同範本，建築工程承包合同，建築承包合同範本，房屋建築合同範本等資訊。在工程施工合同協商階段中，只要雙方對於中標價不調整，有可能會對工程報價或預算書中的不平衡報價或預算錯誤的內容進行調整。其次，在簽訂工程施工合同時，洽商和變更並不在以上排序的範圍中，正是由於其是對工程施工合同內容的修改，根據《合同法》進行調整即可，無需再以上的排序中進行排列。組成工程施工合同範本的檔包括：1、工程施工合同協議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、工程施工合同專用條款、5、工程施工合同通用條款6、標準、規範及有關技術檔7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預算書10、建設工程施工合同範本使用說明在簽訂工程施工合同範本時，應注意以下事項：1、工程施工合同的發包方可以是具備法人資格的國家機關、事業單位、國營企業、集體企業、私營企業、經濟聯合體和社會團體，也可以是依法登記的個人合夥、個體經營戶或個人，即一切以協議、法院判決或其它合法完備手續取得甲方的資格，承認全部合同檔，能夠而且願意履行合同規定義務的單位和人員。上列單位的名稱和個人的姓名，應準確地寫在工程施工合同的發包方位置內，不得簡稱。與發包方合併的單位、兼併發包方的單位、購買發包方工程施工合同和接受發包方出讓的單位和人員，均可成為發包方，履行工程施工合同規定的義務，享有工程施工合同規定的權利。2、工程施工合同的承包方應是具備與工程相應資質和法人資格的國營企業、集體企業、私營企業，上述單位的名稱應準確地寫在《協議條款》承包方位置內，不得簡稱。但承包方不能將工程轉包或出讓，應在合同簽訂前提出並征得發包方同意。若需要最新的工程施工合同範本，最佳的方式就是到政府相關部門的網站進行查詢，確保能找到最新的資訊。2013年新版《建設工程施工合同（示範文本）》（GF-2013-0201）為規範建築市場秩序，維護建設工程施工合同當事人的合法權益，住房城鄉建設部、工商總局對《建設工程施工合同（示範文本）》（GF-1999-0201）進行了修訂，制定了《建設工程施工合同（示範文本）》（GF-2013-0201）。本合同自2013年7月1日起執行，原《建設工程施工合同（示範文本）》（GF-1999-0201）同時廢止。[2]與1999版施工合同相比，2013版施工合同增加了雙向擔保、合理調價、缺陷責任期、工程系列保險、商定與確定、索賠期限、雙倍賠償、爭議評審等八項新的制度，調整完善了合同結構體系與合同價格類型，更加注重對發包人、承包人市場行為的引導、規範和權益平衡，加強了與現行法律和其他文本的銜接，保證了合同的適用性。

ktv廚房承包合同範本如下：出租方單位：（簡稱甲方）、身份證號：承包廚房者（簡稱乙方）、身份證號：甲乙雙方就承包事宜,經協商一至,協議如下:ktv廚房承包合同甲方：乙方：經雙方友好協商，現就廚房承包事項達成協議如下一、甲方權力與職責1、甲方將座落於市（縣、區）地段的廚房燒烤承包給乙方管理、運作，並聘請乙方工作人員為該廚房燒烤的廚師，聘期為年，即從年月日起至年月日止，期滿如需繼續聘用，必須另行簽訂協定。2、甲方免費提供乙方廚房水電.3、乙方每10天向甲方核對接一次帳如多天或者少天就最後一天接帳4、甲方給予乙方工作人員每月休班，在不影響正常營業情況下，由乙方合理安排，在工作繁忙時，乙方不准休假。5、甲方有權根據甲方管理制度對乙方進行日常管理，若乙方人員違反甲方管理制度甲方有權給予處罰。二、乙方權力與職責1、乙方須保證廚房燒烤原材料的供應和人手2、乙方需做好廚房並達到甲方要求，並保證食物的品質美觀安全3、乙方應做好食品衛生工作，若因乙方食品問題造成客人食物中毒或受到防疫部門處罰，此損失由乙方承擔；乙方必須嚴格遵守安全操作規程，保證安全生產，如果因違規操作而造成負傷，不但不報銷任何費用。4、乙方人員需遵守酒店作息時間，需愛護甲方財物，保守甲方的商業機密。5、甲方應為乙方製作工作服及工作證，費用有甲方承擔。合同期滿，甲方不得扣除工裝等費用。6、若雙方中止本協議時，乙方需在甲方找到廚師後方能離職，否則6一切後果自負。7、乙方須於每天上班前時人員到位；乙方每天須採購人員到市場購買新鮮原材料。三、甲、乙雙方欲解除本協議，一方應以書面形式提早30日向另一方提出，以便安排工作，否則，一方應加倍賠償另一方相對應的一月營業所的經濟損失,如以書面形式提早30日向另一方提出,需要賠償對方7天營業所的。四、本協議未盡事宜，甲、乙雙方按照有關規定，本著互相諒解的精神，共同協商處理，如協商未果，按原協議執行。五、本合同期限屆滿，勞動合同即終止。雙方當事人在本合同期滿前30日向對方表示續訂意向，甲乙雙方經協商同意，可以續訂勞動合同，如協商未果，則合同到期本協議自動失效。六、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。雙方簽名蓋章後生效。同時產生法律效力。七、乙方或者乙方所屬人員患病或非因工負傷，其病假工資、疾病救濟費和醫療費用等待遇按照國家有關規定執行。八、本協議條款如與國家法律、法規相抵觸時，以國家法律、法規為准。甲方：（簽名蓋章）乙方：（簽名蓋章）簽訂日期：年月日

(發包方)甲方:______ (承包方)乙方:______ 按照、的規定，結合本工程具體情況，雙方協商達成如下協定。 一、工程概況 1、工程名稱:_____________室內裝飾工程 2、工程地點:________________________ 3、承包範圍:____________________________________ 4、承包方式:施工承包，包工包料、包品質、包工期、包安全、包文明施工。 5、工期:本工程自______年__月____日開工，於______年__月____日竣工，具體開工日期以甲方通知為准。 6、工程品質:按本合同第5條約定標準 7、合同價(人民幣大寫):__________________元整。裝修施工合同範本。

土地承包合同範本 甲方名稱： 乙方名稱： 為了規範農村土地承包經營權流轉行為，維護流轉雙方當事人合法權益，促進農業和農村經濟發展，根據《中華人民共和國農村土地承包法》、《中華人民共和國農村土地承包經營權流轉管理辦法》等有關法律法規和政策規定，本著自願互利、公正平等的原則，經甲乙雙方協商，訂立如下土地承包經營權流轉合同[1]：合同內容 一、土地承包經營權流轉方式：甲方採用xx方式將其承包的土地流轉給乙方經營。 二、流轉土地用途：乙方不得改變流轉土地農業用途，用於非農生產，合同雙方約定：xxxx 三、流轉的期限和起止日期：合同雙方約定，土地承包經營權流轉期限為x年，從x年x月x日起，至x年x月x ??日止。 四、流轉土地的種類、位置、面積、等級：甲方將承包的耕地（荒地、林地及其他土地）x 畝流轉給乙方，該土地具體位置（名稱、四至)。（可具體列表說明，並附土地現狀平面圖）。 五、流轉價款及支付方式、時間：合同雙方約定，土地流轉費用以現金（實物）支付。乙方每年（時間，或一次性）支付甲方x元/畝，（或實物x公斤/畝），合計x元（或實物x公斤）。