門面聯營合同範本怎麼寫？有哪位清楚？

建設工程施工合同範本築法》及其他有關法律、行政法規，合作雙方在進行建設工程施工專案時，必須簽訂工程施工合同，並遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則。簽訂合同前，可參照國家發佈的工程施工合同範本。1999年版《建設工程施工合同（示範文本）》（GF—1999—0201）建設工程施工合同(GF—1999—0201)合同編號：字型大小中華人民共和國建設部制定國家工商行政管理局第一部分協議書發包人（全稱）：承包人（全稱）：依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批准文號：資金來源：二、工程承包範圍承包範圍：三、合同工期：開工日期：竣工日期：合同工期總日曆天數天。四、品質標準工程品質標準：五、合同價款金額（大寫）：元（人民幣）￥：元六、組成合同的檔組成本合同的檔包括：1、本合同協議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、本合同專用條款5、本合同通用條款6、標準、規範及有關技術檔7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔視為本合同的組成部分。七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在品質保修期內承擔工程品質保修責任。九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。十、合同生效合同訂立時間：年月日合同訂立地點：本合同雙方約定後生效發包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委託代表人：委託代表人：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：郵遞區號：郵遞區號：工程施工合同範本可分為以下不同種類：建築施工合同範本，建築工程施工合同，建築施工合同，建築合同範本，建築工程承包合同，建築承包合同範本，房屋建築合同範本等資訊。在工程施工合同協商階段中，只要雙方對於中標價不調整，有可能會對工程報價或預算書中的不平衡報價或預算錯誤的內容進行調整。其次，在簽訂工程施工合同時，洽商和變更並不在以上排序的範圍中，正是由於其是對工程施工合同內容的修改，根據《合同法》進行調整即可，無需再以上的排序中進行排列。組成工程施工合同範本的檔包括：1、工程施工合同協議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、工程施工合同專用條款、5、工程施工合同通用條款6、標準、規範及有關技術檔7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預算書10、建設工程施工合同範本使用說明在簽訂工程施工合同範本時，應注意以下事項：1、工程施工合同的發包方可以是具備法人資格的國家機關、事業單位、國營企業、集體企業、私營企業、經濟聯合體和社會團體，也可以是依法登記的個人合夥、個體經營戶或個人，即一切以協議、法院判決或其它合法完備手續取得甲方的資格，承認全部合同檔，能夠而且願意履行合同規定義務的單位和人員。上列單位的名稱和個人的姓名，應準確地寫在工程施工合同的發包方位置內，不得簡稱。與發包方合併的單位、兼併發包方的單位、購買發包方工程施工合同和接受發包方出讓的單位和人員，均可成為發包方，履行工程施工合同規定的義務，享有工程施工合同規定的權利。2、工程施工合同的承包方應是具備與工程相應資質和法人資格的國營企業、集體企業、私營企業，上述單位的名稱應準確地寫在《協議條款》承包方位置內，不得簡稱。但承包方不能將工程轉包或出讓，應在合同簽訂前提出並征得發包方同意。若需要最新的工程施工合同範本，最佳的方式就是到政府相關部門的網站進行查詢，確保能找到最新的資訊。2013年新版《建設工程施工合同（示範文本）》（GF-2013-0201）為規範建築市場秩序，維護建設工程施工合同當事人的合法權益，住房城鄉建設部、工商總局對《建設工程施工合同（示範文本）》（GF-1999-0201）進行了修訂，制定了《建設工程施工合同（示範文本）》（GF-2013-0201）。本合同自2013年7月1日起執行，原《建設工程施工合同（示範文本）》（GF-1999-0201）同時廢止。[2]與1999版施工合同相比，2013版施工合同增加了雙向擔保、合理調價、缺陷責任期、工程系列保險、商定與確定、索賠期限、雙倍賠償、爭議評審等八項新的制度，調整完善了合同結構體系與合同價格類型，更加注重對發包人、承包人市場行為的引導、規範和權益平衡，加強了與現行法律和其他文本的銜接，保證了合同的適用性。

這要看您的購房合同關於違約金是怎麼定的啦，國家對此沒有明文規定，但是如果過高了的話，那麼就依照這條進行仲裁，約定的違約金過分高於實際損失的，當事人可請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。這要看您合同是怎麼寫的了。

這個不是不能改，理論上是可以改的。有以下兩種方式。1、找開發商改。先去撤銷網簽，然後再重新做網簽。這個方式對於開發商比較麻煩，所以沒有特殊情況一般開發商都不願意做。首先要撤網簽，然後去房管局要從新簽的材料，然後才能從新備案簽新的合同。因為國務院規定禁止期房轉讓，對於開發商還有一個撤網簽率的問題，所以一般情況下開發商不願意做。具體要看你如何去溝通了。2、等房產證下來以後再把房本變更成一個人。如果現在有什麼問題，就只能是先以協議形式確定下來了。夫妻之間更名是只收工本費的，不是夫妻的話，就要按照過戶計算相應稅費了，相當於購買了部分房屋，走的是二手房的程式。你們三個人，應該是按分共有，所以現在如果有可能在辦房本時，把另外兩個人的份額做小些，將來過戶能省些稅費。真牛這裡有購房合同範本啊，這兒有購房合同範本，我是找不到購房合同範本，到處問哪裡有的話告訴我購房合同範本的網址吧，購房合同範本挺難找的，我現在真的需要購房合同範本，誰要是能找到購房合同範本，就告訴我購房合同範本網址吧，謝謝你告訴我購房合同範本，找到購房合同範本挺不容易的啊，這裡有購房合同範本啊，這裡有購房合同範本，我還是找不到購房合同範本，到處問哪裡有的話告訴我購房合同範本的網址吧,購房合同範本挺難找的，我現在真的需要購房合同範本，誰要是可以找到購房合同範本，就告訴我購房合同範本網址吧，謝謝告訴我購房合同範本，找到購房合同範本挺不容易的，謝謝啊

1999年9月，FIDIC出版了一套4本全新的標準合同條件：1、《施工合同條件》（紅皮書）：由業主設計的房屋和工程施工合同條件。2、《設備與設計-建造合同》（黃皮書）：由承包商設計的電氣和機械設備安裝與民用和工程合同條件。3、《EPC/交鑰匙項目合同條件》（銀皮書）。4、適合小規模項目的《簡明合同格式》（綠皮書）。1．《施工合同條件》適用範圍：建造合同條件特別適合於傳統的“設計-招標-建造”（Design-Bid-Construction）建設履行方式。該合同條件適用于建設專案規模大、複雜程度高、業主提供設計的專案。新紅上書基本繼承了原紅皮書的“風險分擔”的原則，即業主願意承擔比較大的風險。因此，業主希望做幾乎全部設計（可能不包括施工圖、結構補強等）；雇用工程師作為其代理人管理合同，管理施工以及簽證支付；希望在工程施工的全過程中持續得到全部資訊，並能作變更等；希望支付根據工程量清單或通過的工作總價。而承包商僅根據業主提供的圖紙資料進行施工。（當然，承包商有時要根據要求承擔結構、機械和電氣部分的設計工作。）那麼，《施工合同條件》（新紅皮書）正是此種類型業主所需的合同範本。2．《設備和設計-建造合同條件》適用範圍：《設備和設計-建造合同條件》特別適合於“設計-建造”（Design-Construction）建設發行方式。該合同範本適用于建設專案規模大、複雜程度高、承包商提供設計、業主願意將部分風險轉移給承包商的情況。《設備和設計-建造合同條件》與《建造合同條件》相比，最大區別在於前者業主不再將合同的絕大部分風險由自己承擔，而將一定風險轉移至承包商。因此，如果業主希望：（1）如在一些傳統的項目裡，特別是電氣和機械工作，由承包商作大部分的設計，比如業主提供設計要求，承包商提供詳細設計；（2）採納設計-建造履行程式，由業主提交一個工程目的、範圍和設計方面技術標準說明的“業主要求”，承包商來滿足該要求；（3）工程師進行合同管理，督導設備的現場安裝以及簽證支付；（4）執行總價合同，分階段支付。那麼，《設備合同範本》（新黃皮書）將適合這一需要。

在裝修的整個過程中，簽合同應該說是最為重要的一步。每年有大量的裝修糾紛產生于合同填寫不規範，其實裝修合同是裝修前業主與裝修公司簽訂的約束性協定，關係到裝修過程中合同雙方的利益與責任，因此對整個裝修非常重要。們一起來看看，廠房裝修合同範本要怎麼寫。合同編號：________發包人：承包人：住所：住所：委託代理人：營業執照號：電話：委託代理人：電話：依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：第一條工程概況1.1工程地點：______________________________________.1.2工程內容及做法（家庭居室裝飾裝修工程施工專案預算表）。1.3工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料（承包人提供裝飾裝修材料表），發包人提供部分材料（發包人提供裝飾裝修材料表）；（3）承包人包工、發包人包料（發包人提供裝飾裝修材料明細表）。1.4工程期限________天，開工日期________年____月____日，竣工日期______年____月____日。1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：________________________元，小寫：______________元（家庭居室裝飾裝修工程報價單）。第二條工程監理若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。第三條施工圖紙雙方商定施工圖紙採取下列第______種方式提供：（1）發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙）；（2）發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）____________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。第四條發包人義務4.1開工前________天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；4.2提供施工期間的水源、電源；4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關係；4.4不拆室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；4.5施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；4.6參與工程品質和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。第五條承包人義務5.1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及品質標準，按期保質完成工程；5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；5.3保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；5.4保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字後生效。2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。3.本合同（包括合同附件、補充合同）一式___份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。甲方（業主）：_______________（簽章）乙方：_____________（簽章）住所地址：_______________________企業地址：_______________________郵遞區號：_______________________郵遞區號：_______________________工作單位：_______________________法人代表：_______________________以上就是關於廠房裝修合同範本的一些分享，們在施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協定後，可視為本合同解除。望採納