哪個能給份房屋搭建合同範本？有什麼值得注意的

根據有關法律規定，經協商，甲、乙雙方共同簽訂本租賃合約，達成以下協議並共同遵守。1、甲方同意將穆莊沿街樓一套兩層獨間，租給乙方作辦公使用。租期為一年，從2009年3月4日至2010年3月4日止。2、該房屋租金為人民幣柒千元整，簽合同日付清一年租金。3、租賃期間，該住宅有線電視費、水電費、電話費/網路費及社區管理費等應由乙方全部負責。4、乙方應維護該房清潔衛生，注意防火、防盜等到安全防範，不得在房內做任何違法行為，否則由此帶來的後果由乙方負責。5、乙方在室內裝修時須得到甲方的同意，但不能改變房屋的牆體、結構及用途，乙方故意或過失造成該房及配套設施、財物損壞或丟失，應恢復其原狀或賠償經濟損失。6、租賃期間，如乙方需退房，必須提前壹個月通知甲方。7、如合同期滿，乙方有權優先租賃的權利;租賃期滿後，乙方應將房屋交回甲方使用，並繳清負責的費用，經雙方移交無誤，租賃合同解除。8、本合同一式二份，具同等法律效力，雙方簽字之日起生效。甲方:(代表簽字)乙方:(代表簽字)聯繫電話:聯繫電話:這裡有租房合同範本啊，這裡有租房合同範本，我還是找不到租房合同範本，到處問哪裡有的話告訴我租房合同範本的網址吧，租房合同範本挺難找的，我現在真的需要租房合同範本，誰要是可以找到租房合同範本，就告訴我租房合同範本網址吧，謝謝告訴我租房合同範本，找到租房合同範本挺不容易的啊，這兒有租房合同範本啊，這裡有租房合同範本，我還是找不到租房合同範本，到處問哪裡有的話告訴我租房合同範本的網址吧，租房合同範本挺難找的，我現在真的需要租房合同範本，誰要是可以找到租房合同範本，就告訴我租房合同範本網址吧，謝謝告訴我租房合同範本，找到租房合同範本挺不容易的

你好，綠地商品房買賣合同範本誰能給我一份：（合同編號：_______________）合同雙方當事人：______________________________________________________出賣人：______________________________________________________________註冊地址：____________________________________________________________營業執照註冊號：______________________________________________________企業資質證書號：______________________________________________________法定代表人：________________________________聯繫電話：________________郵遞區號：____________________________________________________________委託代理人：________________________________聯繫地址：________________身份證號碼：__________________________________________________________郵遞區號：__________________________________聯繫電話：________________委託代理機構：________________________________________________________註冊地址：____________________________________________________________營業執照註冊號：______________________________________________________代理機構經當地房地產行政主管部門備案號：______________________________法定代表人：________________________________聯繫電話：________________郵遞區號：____________________________________________________________買受人：______________________________________________________________【本人】【法定代表人】姓名：__________________________________________國籍：________________________________________________________________【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【________】號碼：________________聯繫地址：____________________________________________________________郵遞區號：_________________聯繫電話：_________________________________【委託代理人】【】姓名：____________________國籍：____________________聯繫地址：____________________________________________________________郵遞區號：____________電話：__________________________________________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國物權法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定：第一條專案建設依據出賣人以_________________方式取得位於__________________________________、編號為_________________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批准檔號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔號】【國有土地使用權證號】為___________________________________________________.該地塊土地面積為_________________平方米，規劃用途為_________________，土地使用年限自______年______月______日至______年______月_____日。出賣人經批准，在上述地塊上建設商品房，【現定名】【暫定名】_________________.建設工程規劃許可證號為_________________，施工許可證號為__________________________________.第二條商品房銷售依據買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為_______________，商品房預售許可證號為______________________________.現售商品房備案機關為_______________，現售備案號為_____________________________________________.出賣人在簽訂本合同時，已向買受人出示上述國有土地使用權證（或其他有效用地證明檔）建設工程規劃許可證、施工許可證、商品房預售許可證和白蟻預防合同及出賣人的營業執照、開發資質證書等相關證件的原件或影本。第三條買受人所購商品房的基本情況買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房，經有權機關批准的房屋所在層平面圖見本合同附件一，房號以附件一表示為准）為本合同第一條規定的項目中的：第_______________【幢】【座】_______________【單元】【層】_______________號房。該商品房的用途為_______________，屬_______________結構，層高為_______________米，位於所在建築設計標高±0.000【地上】【地下】第_______________層。建築層數地上最高_______________層，地下_______________層。該商品房陽臺為封閉式_______________個，非封閉式_______________個。該商品房【合同約定】【產權登記】建築面積共_______________平方米，其中，套內建築面積_______________平方米，公共部位共有分攤建築面積_______________平方米（有關公共部位位置及共有分攤建築面積計算構成說明見附件二）該商品房所在建築採用的節能措施、指標見附件三。第四條計價方式與價款出賣人與買受人約定按下述第_______________種方式計算該商品房價款：1.按建築面積計算，該商品房單價為（_______________幣）每平方米_______________元，總金額（_______________幣）_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百_______________拾_______________元整。2.按【套】【間】【位】計算，該商品房總價款為（_______________幣）_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百_______________拾_______________元整。3.按套內建築面積計算，該商品房單價為（_______________幣）每平方米_______________元，總金額（_______________幣）_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百_______________拾_______________元整。4.___________________________________________________________________________.除上述購房款外，其他由出賣人代收的費用項目按以下標準、時間收取___________________________________________________________________________.第五條面積確認及面積差異處理根據當事人選擇的計價方式，本條規定以【建築面積】【套內建築面積】（本條款中均簡稱面積）為依據進行面積確認及面積差異處理。當事人選擇按【套】【間】【位】計價的，不適用本條約定，雙方可在附件六另行約定。合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為准。商品房交付後，合同約定面積與產權登記面積發生差異，雙方同意按以下原則處理：1.建築面積、套內建築面積誤差比絕對值均在3%以內（含3%）的，據實結算房價款；2.建築面積、套內建築面積誤差比絕對值其中任何一項超出3%時，買受人有權退房。買受人退房的，出賣人在買受人書面提

你好，房屋搭建合同(甲方)：(乙方)：工程項目：甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方進行房屋改造。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。第一條：工程概況1.工程位址：___________________________2.施工內容：檔案室改造3.工程開工日期：______年______月______日4.工程竣工日期：______年______月______日工程總天數：________天第二條：工程價款(工程結算清單)第三條：品質要求1.乙方保障工程所使用材料的品質以及工程的品質。2.施工中，甲方如有特殊施工專案或特殊品質要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。第四條：付款方式1. 甲方在乙方工程完工後，經驗收合格，在乙方開具有效發票後，在15個工作日內將工程款一次性轉給乙方。帳戶名：開戶銀行：2.工程施工中如有專案增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，並由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人，增減專案的價款。第五條：違約責任1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。2. 在施工中，因工程品質問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。3.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。4、.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的品質問題和延誤工期，甲方自負責任。第六條：爭議解決、合同生效1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。3.本合同(包括合同附件)一式份，甲乙雙方各執壹份。甲方：(簽章)委託代理人：乙方：(簽章)委託代理人：簽約地址：簽約日期：希望能幫到你

搬家公司合同範本誰能給我一份：勞動者和用人單位建立勞動關係，勞動者和用人單位應當依法簽訂勞動合同，勞動合同由用人單位與勞動者協商一致，並經用人單位與勞動者在勞動合同文本上簽字或者蓋章生效。搬家公司員工勞動合同可以參照如下樣板執行：甲方_______________________________________。乙方：________________________________________________。因搬遷事宜經甲乙雙方平等協商達成如下協定：第一條搬運貨物1、貨物名稱：_________。2、貨物數量：_________。3、貨物價值：_________。4、委託人委託搬運的物品應無違禁品及危險物品。貨物清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。第二條包裝委託人應按承攬人要求進行標準包裝。委託人應將搬運的小件物品提前打包、整理，檔資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝，但包裝前應檢查物品，保證安全運輸。第三條服務要求承攬人在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從委託人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發生丟失或損壞，承攬人應負責賠償。第四條搬運日期1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時間待電話通知而定。2、承攬人裝貨拉出拆卸現場之後保證在_________天之內運至委託人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。3、委託人如需變更搬運時間的，應於約定搬運日期前_________日通知承攬人，否則委託人應另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。4、搬運作業進行中，因颳風、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間繼續完成。第五條搬運地點貨物搬出地點：_________。貨物搬到地點：_________。承攬人需依委託人的指示將承運貨品搬運至指定位置。第六條搬運車輛委託人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，並按委託人指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的設備安全。如因承攬人不按委託人指定路線、速度行駛造成設備損壞，由委託人根據實際損壞估價，承攬人來賠償。第七條檢驗委託人應及時對送達貨物進行檢驗，逾期未收貨，應向承攬人支付保管費用。第八條費用1、包裝費用：_________。2、搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結算。車型：_________。采車次方式收費的，承攬人應按車輛的容積，以符合法律規定的滿載方式進行。3、搬運期間，承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔。4、承攬人應依本合同所約定的計價方式收費，不得藉故加價或要求任何附加費用。5、有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附件搬運作業估價單約定方式另行收費。第九條結算方式簽約時預付定金人民幣_________元。餘款人民幣_________元，於搬遷作業完成經委託人確認後支付，承攬人同時提供正式運輸發票。承攬人按要求將貨物送達後，委託人如不足額支付運輸費和保管費，承攬人對貨物享有留置權。第十條安全保證承攬人保證在合同規定期限內將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。在裝卸、運輸途中一旦出現貨物丟失、短少、變質、損壞等情況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委託人過錯造成，則承攬人不承擔賠償責任。第十一條保險一般貨物保險由承攬人負責，貴重貨物保險由委託人負責。第十二條物品損毀1、承攬人對於因搬運過程所致委託人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應負賠償責任。但因不可抗力，或因搬運物的性質，或因委託人或其受雇人的過失所造成的，不在此限。2、上述情形，委託人應于搬運完成後三日內告知承攬人，如搬運物品有毀損滅失不易發現的，應於搬運完成後十日內，將其情事告知承攬人。3、委託人提交承攬人運送物品，若有現金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術品、古董或其他貴重物品時，除委託人于托運時報明其性質及價值的以外，承攬人對於其毀損或滅失，不負責任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。4、上述所定期限均扣除法定節假日。第十三條責任負擔承攬人因搬運對第三人所發生的責任概由承攬人負責。第十四條聲明及保證委託人：1、委託人為一家依法設立並合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。2、委託人簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥並合法有效。3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對委託人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4、委託人為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成，本合同的簽署人是委託人法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。承攬人：1、承攬人為一家依法設立並合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（_________）均已辦妥並合法有效。3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4、承攬人為簽署本合同所需的內部授權程式均已完成，本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。第十五條保密雙方保證對在討論、簽訂、執行本協定過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開管道獲得的檔及資料（包括商業秘密、公司計畫、運營活動、財務資訊、技術資訊、經營資訊及其他商業秘密）予以保密。未經該資料和檔的原提供方同意，另一方不得向任何協力廠商洩露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。第十六條通知1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。2、各方通訊位址如下：_________。3、一方變更通知或通訊位址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。第十七條爭議的處理1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：（1）提交_________仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院起訴。第十八條不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並于本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。第十九條合同的解釋本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第二十一條合同的效力1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。2、有效期為 _________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。3、本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。委託人（蓋章）：_________承攬人（蓋章）：_________法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________委託代理人（簽字）：_________委託代理人（簽字）：_________簽訂地點：_________簽訂地點：__________________年____月____日_________年____月____日