裝修勞務合同範本是怎麼樣的呢？有什麼內容？

你好，當我們與裝修公司簽訂裝修合同時，首先一定要寫明裝修的具體要求與完工時間，以免裝修公司粗製濫造和拖延工期哦！簽合同時我們一定不可馬虎大意，很多人由於合同細節條款沒寫好，與裝修公司產生糾紛，麻煩不斷。那麼裝修工程合同範本是怎麼樣，下面提供一份裝修工程合同範本供你參考：委任單位：____________施工單位：____________就____________裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：一、工程名稱：___________________________二、工程地點：________________________三、工程項目內容：________________________四、工程期限本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。五、工程造價為人民幣：____________________________________六、付款方式1．合同簽訂後甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。2．開工後，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，餘額在工程驗收合格一次性付清。（以預算書單價為標準，以實際工程量結算）七、材料設備：本工程所需的工程材料由乙方負責採購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。八、工程施工1．乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。2．乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可後，該資料作為本合同不可分割的一部份，由於設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計畫不足需增加的投資由乙方負責。3．施工中甲方提前增改專案，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協定，提出的增改專案對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。4．乙方應瞭解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規範，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。5．如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。九、工程品質1．本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為品質評定驗收標準。2．由於乙方提供的材料品質不合格而影響工程品質，其返工費用由乙方承擔。3．由於乙方原因造成的無法返工的品質事故，一切後果由乙方負責。4．裝飾工程品質保修一年。十、工程驗收由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收後，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，十一、違約責任任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。十二、備註本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲．乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章後即生效，具有法律效力。甲方單位（蓋章）：________代表人：__________________乙方單位（蓋章）：________代表人：__________________日期：____________________簽訂合同地點：____________以上就是裝修工程合同範本，你可以參考看看的，需要注意的是：合同中有關保修的條文是必不可少的，而且要分清責任。如果屬於施工或材料的品質問題，裝飾公司應承擔全部責任；如果屬於用戶使用不當，雙方可協商處理。這些都一定要在合同中寫清楚。很高興為你解答，真心希望能夠幫到你哦，請給個贊哈！

建築勞務分包合同範本工程承包人（施工總承包人或專業工程承（分）包人）：勞務分包人：依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，鑒於（以下簡稱為“發包人”）與工程承包人已經簽訂施工總承包合同或專業承（分）包合同（以下稱為“總（分）包合同”），雙方就勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。1、勞務分包人資質情況資質證書號碼：發證機關：資質專業及等級：複審時間及有效期：2、勞務分包工作物件及提供勞務內容工程名稱：工程地點：分包範圍：提供分包勞務內容：

你好，當我們與裝修公司簽訂裝修合同時，首先一定要寫明裝修的具體要求與完工時間，以免裝修公司粗製濫造和拖延工期哦！簽合同時我們一定不可馬虎大意，很多人由於合同細節條款沒寫好，與裝修公司產生糾紛，麻煩不斷。那麼裝修工程合同範本是怎麼樣，下面提供一份裝修工程合同範本供你參考： 委任單位：____________ 施工單位：____________ 就____________裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下： 一、工程名稱：___________________________ 二、工程地點：________________________ 三、工程項目內容：________________________ 四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。 五、工程造價為人民幣：____________________________________ 六、付款方式 1．合同簽訂後甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額??? 預付 款。 2．開工後，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額??? 預付款， 餘額在工程驗收合格一次性付清。（以預算書單價為標準，以實際工程 量結算） 七、材料設備： 本工程所需的工程材料由乙方負責採購，及時組織進場，材料設備保管 場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的 垃圾及廢料由施工方負責清理。 八、工程施工 1．乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返 工，所造成的損失由乙方負責。 2．乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可後，該資料作為 本合同不可分割的一部份，由於設計缺陷造成追加投資，及方案設計時 材料計畫不足需增加的投資由乙方負責。 3．施工中甲方提前增改專案，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協定， 提出的增改專案對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。 4．乙方應瞭解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規範，因乙方施工 中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。 5．如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。 九、工程品質 1．本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為品質評定驗收標準。 2．由於乙方提供的材料品質不合格而影響工程品質，其返工費用由乙方承擔。 3．由於乙方原因造成的無法返工的品質事故，一切後果由乙方負責。 4．裝飾工程品質保修一年。 十、工程驗收 由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和 有關標準對工程進行驗收，驗收後，雙方負責人應在驗收單上簽名認可， 十一、違約責任 任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償 給守約方。 十二、備註 本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲．乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決 執行。 十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章後即生效，具有法律效力。 甲方單位（蓋章）：________ 代表人：__________________ 乙方單位（蓋章）：________ 代表人：__________________ 日期：____________________ 簽訂合同地點：____________ 以上就是裝修工程合同範本，你可以參考看看的，需要注意的是：合同中有關保修的條文是必不可少的，而且要分清責任。如果屬於施工或材料的品質問題，裝飾公司應承擔全部責任；如果屬於用戶使用不當，雙方可協商處理。這些都一定要在合同中寫清楚。很高興為你解答，真心希望能夠幫到你哦，請給個贊哈！

您好，這個的話是需要看相關的物業協議的啊，不是每個地方都一樣，但是物業管理費的話一年收一次也不怎麼樣啊

在物業管理服務合同中，首先要寫明物業基本情況；其次是服務內容與品質；第三點是關於服務的費用；第四點是關於物業的經營與管理；第五點是物業的使用與維護等。具體的合同範本就不詳細列出了，具體你可以到這個網址看一下http://www.law-lib.com/htfb/htfb_view.asp?id=13015