家裝施工合同一般為通用性的標準合同範本，它主要有哪些約束力？

住宅裝修施工合同範本如下： 委任單位：____________ 施工單位：____________ 就____________裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下： 一、工程名稱：__________________________ 二、工程地點：________________________ 三、工程項目內容：________________________ 四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。 五、工程造價為人民幣：____________________________________ 六、付款方式 1．合同簽訂後甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額 ?? ?? ?? ??預付 ??款。 2．開工後，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額 ?? ?? ?? ??預付款， ??餘額在工程驗收合格一次性付清。（以預算書單價為標準，以實際工程 ??量結算） 七、材料設備： ??本工程所需的工程材料由乙方負責採購，及時組織進場，材料設備保管 ??場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的 ??垃圾及廢料由施工方負責清理。 八、工程施工 1．乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返 ??工，所造成的損失由乙方負責。 2．乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可後，該資料作為 ??本合同不可分割的一部份，由於設計缺陷造成追加投資，及方案設計時 ??材料計畫不足需增加的投資由乙方負責。 3．施工中甲方提前增改專案，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協議， ??提出的增改專案對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。 4．乙方應瞭解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規範，因乙方施工 ??中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。 5．如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。 九、工程品質 1．本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為品質評定驗收標準。 2．由於乙方提供的材料品質不合格而影響工程品質，其返工費用由乙方承擔。 3．由於乙方原因造成的無法返工的品質事故，一切後果由乙方負責。 4．裝飾工程品質保修一年。 十、工程驗收 由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和 ??有關標準對工程進行驗收，驗收後，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的品質，安全問題由甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。 十一、違約責任 任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償 ??給守約方。 十二、備註 本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲．乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決 ??執行。 十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章後即生效，具有法律效力。 甲方單位（蓋章）：________ 代表人：__________________ 乙方單位（蓋章）：________ 代表人：__________________ 日期：____________________ 簽訂合同地點：____________

在裝修的整個過程中，簽合同應該說是最為重要的一步。每年有大量的裝修糾紛產生于合同填寫不規範，其實裝修合同是裝修前業主與裝修公司簽訂的約束性協定，關係到裝修過程中合同雙方的利益與責任，因此對整個裝修非常重要。我們一起來看看，廠房裝修合同範本要怎麼寫吧。 合同編號：________ 發 包 人： 承 包 人： 住 所： 住 所： 委託代理人： 營業執照號： 電 話： 委託代理人： 電話： 依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議： 第一條 工程概況 1.1 工程地點：______________________________________。 1.2 工程內容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工專案預算表)。 1.3 工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。 (1)承包人包工、包料; (2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表)，發包人提供部分材料(發包人提供裝飾裝修材料表); (3)承包人包工、發包人包料(發包人提供裝飾裝修材料明細表)。 1.4 工程期限________天，開工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。 1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元,小寫:______________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)。 第二條 工程監理 若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。 第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙採取下列第______種方式提供： (1)發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙); (2)發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。 第四條 發包人義務 4.1 開工前________天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則; 4.2 提供施工期間的水源、電源; 4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係; 4.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續; 4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作; 4.6 參與工程品質和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。 第五條 承包人義務 5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及品質標準，按期保質完成工程; 5.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境; 5.3 保護好原居室室內的傢俱和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通; 5.4 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。 1．本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字後生效。 2．補充合同與本合同具有同等的法律效力。 3．本合同（包括合同附件、補充合同）一式___ 份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。 甲方（業主）：_______________（簽章） 乙方：_____________ （簽章） 住所地址：_______________________ 企業地址：_______________________ 郵遞區號：_______________________ 郵遞區號：_______________________ 工作單位：_______________________ 法人代表：_______________________ 以上就是關於廠房裝修合同範本的一些分享，我們在 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協定後，可視為本合同解除。希望我的回答可以幫助到你，到時候可以派上用場呢。

弱電施工合同合同編號：_________甲方：_________地址：_________電話：_________連絡人：_________傳真：_________郵編：_________乙方：_________地址：_________電話：_________連絡人：_________傳真：_________郵編：_________甲乙雙方為_________（地點名稱）弱電綜合佈線系統簽訂合同如下：一、工程概況1、工程名稱：_________（地點名稱）弱電綜合佈線系統2、工程位址：_________3、工程概況：金屬橋架安裝、資訊點管路安裝、資訊點佈線及安裝；機房光纜佈線資訊點佈線及安裝；協助安裝防雷、消防系統產品。二、甲乙雙方的責任和義務1、甲方負責協調處理工地現場有關問題，保證現場正常施工的必要條件。2、乙方應按合同規定的時間施工、完工，在保證工程品質和工程進度的前提下完成如下工作：1）完成_________（地點名稱）弱電綜合佈線系統（工程量為：約400米金屬橋架安裝；約_________米的管路鋪設；約_________個資訊點佈線安裝；約_________個機房資訊點佈線安裝；約_________條室內光纜佈線；及協助安裝防雷系統產品、消防系統產品）2）提交資訊點平面標識圖、配線架標識表、線纜標籤、及相關對應文檔資料。3、乙方保證統一著裝（工作服）在現場施工及專案班組長每天到場。4、乙方保證該專案工程開通正常運行一年的維護工作。5、甲方應及時將工程材料運到現場，並存放在安全的倉庫。三、工程進度1、在甲乙雙方協商下，計畫在_________年_________月_________日前全部完工。2、若遇甲方無法提供施工條件，甲乙雙方另行協商。四、工程驗收時間工程完工後一月內，甲方應組織驗收。無正當理由在一月內不組織驗收視為工程合格。五、合同預算金額本合同預算總金額為：（人民幣）_________元整（000.00）六、結算方式工程量進行到50%時甲方向乙方支付合同總額_________%的預付款。工程驗收合格後一周內付_________%；餘款_________%一年內付清。乙方向甲方開據《_________省_________市建築安裝專用發票》。七、人力不可抗拒事故如因戰爭、火災、水災、颱風、地震和其它人力不可抗力事故導致工期延誤，則工期順延，責任不在乙方。但乙方應立即通知甲方，並有採取一切必要措施從速完成施工。八、違約責任甲方不按本合同第六條的規定支付工程款，應承擔每天千分之五的違約金。乙方中途捨棄工程安裝，合同金額不予支付處理；乙方不遵守《保密約定》應承擔合同金額的百分之五十的扣款。九、解決爭議的方式本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商未成，交乙方所在地人民法院管轄。相關的合同範本·施工分包合同·房屋建築裝修施工合同·鋼結構施工合同·家裝施工合同·施工監理合同·油漆施工合同·維修施工合同·看板施工合同·景觀施工合同十一、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章即生效。2、本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。3、本合同執行過程中，簽訂的補充協定屬合同的組成部分。4、若有未盡事宜，雙方友好協商解決。甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________法定代表或其委託人：_________法定代表或其委託人：_________地址：_________地址：_________開戶行：_________開戶行：_________帳號：_________帳號：_________簽約時間：_________年___月___日簽約地點：_________

工程協議書 甲方：乙方： 經甲、乙雙方共同協商，甲方將02 鋁合金門窗製作與安裝分項工程委託乙方施工。為保證工程順利施工和工程品質，現達成如下協定：一、承包方式：包工包料。甲方負責提供水、電、施工圖，乙方負責鋁合金門窗製作與安裝的所有材料，施工所需機械設備與人員組織。二、價格與決算方式：工程以最後實際完成量進行決算。材料及製作與安裝包乾價為每平方 元整人民幣(不含稅)。三、材料： 系列，玻璃為 厘 玻。四、乙方應嚴格按甲方提供的施工圖及更改通知施工，如乙方未按圖紙或甲方要求施工，應按圖紙或甲方要求返工，由此造成的損失應全由乙方承擔。如因甲方原因造成返工的，返工造成的損失則應由甲方賠償。五、乙方應嚴格遵守施工現場的操作規範和程式，確保施工品質和人員安全。如因違反規定程式影響工程品質或造成人員傷亡的，一切責任和後果由乙方負責。六、工程完工後須經甲方驗收，驗收不合格的，乙方應立即更換或維修至合格。由此造成的損失由乙方負責。七、付款方式：按工程進度撥付總工程款的80%，待驗收合格後壹個月內甲方應把剩餘的20%工程款付清。八、未盡事宜由於甲乙雙方共同協商解決。九、本協議一式二份。甲乙雙方各執一份。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日

推薦閱讀：商品房買賣合同範本商品房買賣司法解釋商品房買賣合同糾紛買賣雙方自行達成交易並自行劃轉交易結算資金的，在辦理轉移登記前持房屋所有權證和買賣雙方的身份證件(可以委託辦理)到房屋管理部門設置的服務視窗填寫《存量房買賣合同資訊