樓房施工合同範本誰有？有哪些注意事項

自建房合同範本有這些：農村建房合同樣本（格式範本）甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名，身份證號碼）乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名，身份證號碼）甲方擬建房屋一座，位置在＿＿＿縣＿＿鎮＿＿村＿＿組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。一、雙方權利義務⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。依照施工進度，乙方應提前＿＿＿天通知甲方購買所需材料。⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關係。⒊攪拌機、震動器等施工機械以及範本、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。⒋工期從＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開始建設，工期為＿＿＿天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引發的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。二、品質要求⒈乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強品質管制。⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋品質等行為時，有權要求乙方停工或整改。⒋房屋建成後一年內，甲方發現品質問題的，乙方應該進行免費維修。三、付款方式⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣＿＿＿元。⒉付款時間：第一次付款在施工開始後＿＿＿天內，第二次付款在＿＿＿，第三次付款在＿＿＿，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後＿＿＿＿天內給付。四、違約責任⒈由於工程品質達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因引起使合同無法履行的，乙方應承擔違約金＿＿＿元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金＿＿＿元。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金＿＿＿元（或每日承擔違約金＿＿＿＿元）。五、爭議解決辦法⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。六、附則⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。⒉本合同自簽訂之日起生效。⒊以上合同，雙方應該共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。甲方簽字：乙方簽字：年月日

據我所知裝飾工程施工說明的合同範本：甲方(委託方)：簽約時間：乙方(施工方)：簽約地點：一、工程概況二、工程價款及結算方式三、施工準備及雙方的義務四、材料的供應五、安全生產六、施工內容和工期的變更七、工程品質及竣工驗收的辦法八、違約責任九、工程保修十、糾紛處理十一、其它約定事項希望我的回答對您有所幫助！

你好，展廳裝修施工合同範本如下房屋修建合同甲方：乙方：甲方因工作需要建設臨時板房一批，經過同乙方友好協商，達成如下協定。1、工程概況臨建地點位於**以南，**以東，數量暫定為200間，實際結算數以甲方要求及實際建設間數為據。2、雙方責任甲方負責臨建房屋的-地基處理、地面硬化，乙方負責地面上建築物的建設施工，門窗安裝。3、房屋構造單間房屋尺寸一般為3米×5米結構，具體尺寸和房屋佈局以甲方提供的圖紙為准。地基上兩層磚結構；木頭門窗，門窗玻璃厚度不低於1cm；楊木檁條，檁條上加葦箔，並覆蓋油氈；牆壁應採用厚度不低於5cm，價格不低於4元/張（以目前市場價為據）的石棉瓦。4、工期乙方在接到甲方處理完地基的施工場地後15日內完成所有房屋的建設。5、價格及結算方式乙方包工包料，單層石棉瓦房530元/間，雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋後，同乙方結算工程款的95，其餘5作為保證金，如無品質問題在工程完工1年後付清。6、違約責任乙方不能按期完成建設的，甲方有權依據損失酌情扣除建設工程款，房屋在1年內出現品質問題時，甲方可以依據約定扣除保留金。7、本協議一式三份，甲方執兩份，乙方執一份。8、本協定自雙方簽字蓋章後生效，未盡事宜雙方協商解決。甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿乙方＿＿＿＿＿＿＿＿蓋章蓋章希望可以幫到你！

據我所知裝飾工程施工說明的合同範本：甲方(委託方)：簽約時間：乙方(施工方)：簽約地點：一、工程概況二、工程價款及結算方式三、施工準備及雙方的義務四、材料的供應五、安全生產六、施工內容和工期的變更七、工程品質及竣工驗收的辦法八、違約責任九、工程保修十、糾紛處理十一、其它約定事項希望我的回答對您有所幫助！

家裝施工合同一般為通用性的標準合同範本，其中絕大多數條款都是針對所有裝修客戶的。而針對具體的某一個家裝工程，必然有一些與眾不同的特殊要求或裝飾公司與客戶的特殊約定，因此簽定家裝施工合同的補充條款是非常有必要的，更利於施工過程中雙方對家裝施工合同的執行。家裝補充條款一般包括材料採購的約定、設計變更程式、乙方施工許可權、物業管理的收費約定、工程款詳細付款方式、施工管理的要求、客戶投訴電話等。