購房合同範本中與正規的合同基本是一樣的，購房合同範本中提到的東西要仔細的流覽一遍，文字遊戲往往都是你忽略卻又真實存在的。在購房合同範本內也要寫到如果不能按期交房或是設計變更等等違約行為的賠償方式。購房合同注意事項之甲方乙方：產權的登記以及物管的約定也都是細節條件，不可忽視。在購房合同範本中盡可能的將各種內容全面，詳細的寫出來。但是也要注意購房合同範本的每個條例也不能相互衝突。簽購房合同注意事項之項目名稱：你覺得這個名稱不重要，那就錯了，在購房合同範本中名稱是至關重要的，它精確到門牌號和項目名稱以防以後有出入可以拿出來對比。購房合同範本內必然要寫清楚房屋裝修檔次以及戶型面積等等。購房合同範本中關於房屋裝修的標準要寫清楚，根據這些條例來收房是最好不過了的，房屋的內部設施以及負荷標準都是有明確的數位的。購房合同注意事項中付款的方式以及產權保證都要具體的說明。在購房合同注意事項內不要一味的看對開放商的條款，開放商對於乙方的要求也要注意看。

《前期物業管理服務協定》、《前期物業服務合同》同屬一種契約檔。所謂協議是指在平等協商的基礎上訂立的一種具有政治、經濟或其他關係的契約。經濟合同和以經濟為內容的協定，都可以稱為契約，兩者都是確立當事人雙方法律關係的法律文書。合同與協議雖然有其共同之處，但兩者也有其明顯區別。協定是簽訂合同的基礎，合同又是協定的具體化。合同與協議不能只從名稱上來區分，而應該根據其實質內容來確定。如果協定的內容寫得比較明確、具體、詳細、齊全，並涉及到違約責任，即使其名稱寫的是協議，也是合同；如果合同的內容寫得比較概括、原則、很不具體，也不涉及違約責任，即使其名稱寫的是合同，也不能稱其為合同，而是協議。《前期物業管理服務協定》、《前期物業服務合同》是開發建設單位在建設項目達到商品房預售條件時，辦理《商品房預售許可證》的前置檔。由開發建設單位通過招標或議標和委託方式，由房地產開發公司與物業公司簽訂的社區物業服務合同，即：《前期物業管理服務協定》、《前期物業服務合同》。此合同要到當地房管局物業科蓋章備案。《物業管理合同》的內容相對比較寬泛，如社區成立了業主委員會，要廢除原有的《前期物業管理服務協定》、《前期物業服務合同》，就要由業主委員會與物業公司簽訂《物業管理合同》，此時“前期”的概念已經結束。另外，非普通住宅中如：商業經營中的商場、寫字樓、醫院、行政機關、金融保險等公共辦公或經營場所，委託進行公共秩序維護（保安）、保潔、工程設備設施運行等，就要由具有主體資格的經營者，與物業公司簽訂《物業管理合同》。

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，合作雙方在進行建設工程施工專案時，必須簽訂工程施工合同，並遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則。簽訂合同前，可參照國家發佈的工程施工合同範本。第一部分協議書發包人（全稱）：承包人（全稱）：依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批准文號：資金來源：二、工程承包範圍承包範圍：三、合同工期：開工日期：竣工日期：合同工期總日曆天數天。四、品質標準工程品質標準：五、合同價款金額（大寫）：元（人民幣）￥：元六、組成合同的檔組成本合同的檔包括：1、本合同協議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、本合同專用條款5、本合同通用條款6、標準、規範及有關技術檔7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔視為本合同的組成部分。七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在品質保修期內承擔工程品質保修責任。九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。十、合同生效合同訂立時間：年月日合同訂立地點：本合同雙方約定後生效發包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委託代表人：委託代表人：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：郵遞區號：郵遞區號：工程施工合同範本可分為以下不同種類：建築施工合同範本，建築工程施工合同，建築施工合同，建築合同範本，建築工程承包合同，建築承包合同範本，房屋建築合同範本等資訊[1]。在工程施工合同協商階段中，只要雙方對於中標價不調整，有可能會對工程報價或預算書中的不平衡報價或預算錯誤的內容進行調整。其次，在簽訂工程施工合同時，洽商和變更並不在以上排序的範圍中，正是由於其是對工程施工合同內容的修改，根據《合同法》進行調整即可，無需再以上的排序中進行排列[1]。

全款購房合同只有合同是辦理不了抵押貸款的，有房本了才可以去信用社和招商銀行辦理抵押貸款。希望能幫到你。

房屋修繕合同範本甲方：乙方：甲方為本次要修繕(翻建)房屋的所有權人，有權對此房屋進行修繕(翻建)。為明確甲乙雙方本次房屋修繕(翻建)的權利義務，根據有關法律、法規制訂本合同，以資共同遵守。一、甲方決定將位於區街樓層號的房屋一套，建築面積平方米由乙方進行修繕(翻建)，乙方同意進行修繕(翻建)。二、甲方保證其有對上述房屋進行修繕(翻建)。三、乙方保證其具有房屋修繕(翻建)的資格。四、乙方本次為甲方的房屋進行修繕(翻建)的範圍為：方式為;標準為本文介紹了.................，並提供專業律師進行免費法律諮詢。(請詳細填寫房屋所要修繕(翻建)的具體各部分以及對修繕(翻建)方式和標準)。五、乙方本次為甲方的房屋進行修繕(翻建)的時間為自2006年月日起至2006年月日止。六、本次房屋修繕(翻建)的費用為元，在本合同雙方簽字後日內付元，在本次房屋修繕(翻建)結束並驗收合格後日內將餘款元全部付清。七、本次房屋修繕(翻建)所需的原材料由甲方自行負責採購。甲方保證向乙方提供的原材料符合本次房屋修繕(翻建)的要求。八、本次房屋修繕(翻建)的驗收工作在工程完工後三日內由雙方進行。驗收合格後，由雙方共同在驗收單上簽字認可。九、本協議簽字後，甲方應在日內讓乙方進場工作。十、如因乙方原因違反本合同第五條的約定，則每遲延一天，需向甲方支付違約金元。十一、如果雙方就本合同的履行發生爭議，應友好協商，如果協商不成，任何一方均可向房屋所在地法院起訴。十二、本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。十三、本合同雙方簽字蓋章後生效。甲方：乙方：年月日

買房何時簽合同：買房在繳納首付之後就可以簽訂購房合同。買房基本流程如下：1、交納定金2、一定時間內，付齊30%首付，簽訂購房合同3、辦理貸款合同4、等待放款5、等待交房，繳納稅費6、辦理產證

根據有關法律規定，經協商，甲、乙雙方共同簽訂本租賃合約，達成以下協議並共同遵守。1、甲方同意將穆莊沿街樓一套兩層獨間，租給乙方作辦公使用。租期為一年，從2009年3月4日至2010年3月4日止。2、該房屋租金為人民幣柒千元整，簽合同日付清一年租金。3、租賃期間，該住宅有線電視費、水電費、電話費/網路費及社區管理費等應由乙方全部負責。4、乙方應維護該房清潔衛生，注意防火、防盜等到安全防範，不得在房內做任何違法行為，否則由此帶來的後果由乙方負責。5、乙方在室內裝修時須得到甲方的同意，但不能改變房屋的牆體、結構及用途，乙方故意或過失造成該房及配套設施、財物損壞或丟失，應恢復其原狀或賠償經濟損失。6、租賃期間，如乙方需退房，必須提前壹個月通知甲方。7、如合同期滿，乙方有權優先租賃的權利;租賃期滿後，乙方應將房屋交回甲方使用，並繳清負責的費用，經雙方移交無誤，租賃合同解除。8、本合同一式二份，具同等法律效力，雙方簽字之日起生效。甲方:(代表簽字)乙方:(代表簽字)聯繫電話:聯繫電話:這裡有租房合同範本啊，這裡有租房合同範本，我還是找不到租房合同範本，到處問哪裡有的話告訴我租房合同範本的網址吧，租房合同範本挺難找的，我現在真的需要租房合同範本，誰要是可以找到租房合同範本，就告訴我租房合同範本網址吧，謝謝告訴我租房合同範本，找到租房合同範本挺不容易的啊，這兒有租房合同範本啊，這裡有租房合同範本，我還是找不到租房合同範本，到處問哪裡有的話告訴我租房合同範本的網址吧，租房合同範本挺難找的，我現在真的需要租房合同範本，誰要是可以找到租房合同範本，就告訴我租房合同範本網址吧，謝謝告訴我租房合同範本，找到租房合同範本挺不容易的

農村房屋買賣協定合同範本房屋買賣合同是沒有固定的模式的，只要是雙方當事人真實意思表示，就可以了。在簽署房屋合同的時候，需要注意以下問題：第一，合同雙方當事人的基本資訊情況；第二，房屋具體位置，面積，是否有其他的附屬物品；第三，房屋買賣價格，以及給付的方式，時間；第四，合同違約責任，以及違約金的支付；第五，雙方簽字確認，並注明日期。

離婚房產過戶辦理程式其實是簡單的，就夫妻雙方先前達成的協議，帶齊相關證件到房產局進行辦理即可。按照房管局有關規定辦理離婚析產登記。顧名思義，離婚析產是夫妻雙方因離婚後彼此就個人對房屋所占的份額進行轉移的一種登記手續。析產登記是一種常見的房屋登記種類，主要適用於離婚析產。辦理離婚析產登記的必備資料：離婚判決書或離婚協議書或離婚證；房地產證；申請人的身份證明；房地產登記申請書；委託書。準備好相關資料後，當事人要到公證處辦理析產公證，如有離婚判決書的話則無需辦理公證；然後再到交易中心辦理轉繪；最後到房管局辦理免征契稅申請，辦理析產登記手續並繳交登記費，取證。另外對於離婚後房產過戶是否繳納契稅的問題，根據國家稅務總局《關於離婚後房屋權屬變化是否徵收契稅的批復》的規定，因夫妻財產分割而將原共有房屋產權歸屬一方，是房產共有權的變動，而不是現行契稅政策規定徵稅的房屋產權轉移行為。因此，離婚後原共有房屋產權的歸屬人不繳納契稅。協定離婚房產過戶怎麼辦理，需要什麼材料？協議離婚是指夫妻雙方對離婚、財產分割，子女撫養達成協議，通過民政部門辦理離婚手續，結束婚姻狀態的一種離婚方式。如果您是協定離婚的，離婚房產過戶需要的手續必須有：（1）、關於房產分割的離婚協議書；（2）、離婚證及影本；（3）、離婚財產歸屬協議，權利人一方申請登記的，需要提交經公證的離婚財產歸屬協議；（4）、房產證；（5）、身份證明及影本。

房屋買賣合同一般為一式四份。合同一式四份,賣方、買方、銀行、國土局各持一份.合同簽訂30日內到由發展商拿到國土局備案,備案後一次性付款的,付清全款後兩份給買房人,貸款的兩份給銀行。

您好，網簽是由開發商或仲介公司在網上操作的。您可以登陸當地房管局網站可以查詢，但要密碼，而密碼一般要開發商列印合同的才知道這個其實一般不需要查詢都可以的，因為這個有合同編號的合同是不可以修改的，所以列印出來是什麼樣的，在房管局網站上的也是什麼樣的。

內外牆塗料粉刷合同的範本：外牆塗裝合同範本（簡易版）：外牆塗裝工程協議書編號甲方：乙方：經甲、乙雙方在有關法規的前提下，對建設項目的負責將市***外牆塗裝工程項目協商一致。一、承包範圍：市外牆塗裝工程。正文。。。二、承包內容：外牆平面塗料工程，包括業主對工程的技術要求或施工必須完成的工程量；裝飾工期要求；安全生產要求；文明施工。三、承包方式：乙方以包工的形式承包本工程。包工的範圍：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價為元包括施工工具（平塗滾筒油掃等）。四、雙方的責任：1、甲方提供乙方的住宿問題，施工用的材料採購到位；負責協商解決施工中存在的問題。2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人員，乙方必須在年月日前外牆塗裝全部完工，如拖延工期，按每天罰款伍佰元計算給甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可順延一天）。3、乙方在施工中出現人中傷亡事故，由乙方負責。4、乙方必須為甲方節約材料。5、乙方施工品質必須達到驗收合格，如因施工而造成的驗收不合格及品質問題，所造成的一切經濟損失由乙方負責。五、品質要求：乙方須達到甲方與建設方簽訂的合同要求--優良工程。六、塗裝材料施工工序：白水泥打底二次，底漆一次，平塗面漆滾塗兩遍。七、工程量：預計為m2（外牆包工單價為元/m2）包工造價元（）以實際驗收數目為准。八、付款方式：乙方進場後，甲方先墊付每個工人每天伙食費元，平塗面漆全部完工，甲方應付工程款的（其中包括：工人每支付的生活費），餘下的工程總款的在工程驗收合格後三天內全部付清，如逾期不付，按每天罰款伍佰元計算給乙方。工程負責人：工程品質監理：本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效，具有法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：身份證號碼：身份證號碼：電話：電話：簽訂日期：年月日

這個不是不能改，理論上是可以改的。有以下兩種方式。1、找開發商改。先去撤銷網簽，然後再重新做網簽。這個方式對於開發商比較麻煩，所以沒有特殊情況一般開發商都不願意做。首先要撤網簽，然後去房管局要從新簽的材料，然後才能從新備案簽新的合同。因為國務院規定禁止期房轉讓，對於開發商還有一個撤網簽率的問題，所以一般情況下開發商不願意做。具體要看你如何去溝通了。2、等房產證下來以後再把房本變更成一個人。如果現在有什麼問題，就只能是先以協議形式確定下來了。夫妻之間更名是只收工本費的，不是夫妻的話，就要按照過戶計算相應稅費了，相當於購買了部分房屋，走的是二手房的程式。你們三個人，應該是按分共有，所以現在如果有可能在辦房本時，把另外兩個人的份額做小些，將來過戶能省些稅費。真牛這裡有購房合同範本啊，這兒有購房合同範本，我是找不到購房合同範本，到處問哪裡有的話告訴我購房合同範本的網址吧，購房合同範本挺難找的，我現在真的需要購房合同範本，誰要是能找到購房合同範本，就告訴我購房合同範本網址吧，謝謝你告訴我購房合同範本，找到購房合同範本挺不容易的啊，這裡有購房合同範本啊，這裡有購房合同範本，我還是找不到購房合同範本，到處問哪裡有的話告訴我購房合同範本的網址吧,購房合同範本挺難找的，我現在真的需要購房合同範本，誰要是可以找到購房合同範本，就告訴我購房合同範本網址吧，謝謝告訴我購房合同範本，找到購房合同範本挺不容易的，謝謝啊

建築工程分包協定1、建築安裝工程承包合同的主體資格建築安裝工程承包合同的主體資格包括：建築單位、安裝單位、國家機關、企業事業單位、社會團體、農村集體經濟組織以及個體工商戶和農村個體經營戶。全民所有制組織之間，集體所有制組織之間，全民所有制組織與集體所有制組織之間，個體戶與全民、集體所有制組織之間都可以簽訂建築安裝工程承包合同。2、建築安裝工程承包合同的主要條款建築安裝工程承包合同應包括以下主要條款：工程名稱和地點：工程範圍和內容;主要包括棟數、結構、層數、面積、資金來源、投資總額以及工程批准文號等;開、竣工日期及中間交工工程開、竣工日期;工程品質保修期及保修條件;工程造價;工程價款的支付、結算及交工驗收辦法;設計檔及概、預算和技術資料提供日期;材料和設備的供應及進場期限;雙方相互協作事項;違約責任;獎勵條件。3、建築安裝工程承包合同的形式建築安裝工程承包合同必須採用書面形式。雙方協商同意的有關修改承包合同的設計變更檔、洽商記錄、會議記要，以及資料、圖表等，也是承包合同的組成部分。

您好，代取可以的，持購房合同、購房貸款合同、還款明細(銀行列印的，最好事先諮詢一下貸款行和公積金中心，需要多長時間的還款明細)、公積金支取申請審批表、本人身份證，到公積金中心辦理，希望對你有幫助

裝飾公司合作協定合夥合同 根訂立合同各合夥人： 姓名＿＿＿＿，性別＿＿＿＿，年齡＿＿＿＿，住址＿＿＿＿＿＿。 （其它合夥人按上列專案順序填寫） 第一條 合夥宗旨 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第二條 合夥經營項目和範圍 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第三條 合夥期限 合夥期限為＿＿＿＿年，自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起，至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日止。 第四條 出資額、方式、期限 1．合夥人＿＿＿＿（姓名）以＿＿＿＿方式出資，計人民幣＿＿＿＿元。 （其它合夥人同上順序列出） 2．各合夥人的出資，於＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日以前交齊。逾期不交或未交齊的，應對應交未交金額數計付銀行利息並賠償由此造成的損失。 3．本合夥出資共計人民幣＿＿＿＿元。合夥期間各合夥人的出資仍為共有財產，不得隨意請求分割。合夥終止後，各合夥人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。 第五條 盈餘分配與債務承擔 1．盈餘分配，以＿＿＿＿為依據，按比例分配。 2．債務承擔：合夥債務先由合夥財產償還，合夥財產不足清償時，以各合夥人的＿＿＿＿為據，按比例承擔。 第六條 入夥、退夥，出資的轉讓 1．入夥：①需承認本合同；②需經全體合夥人同意；③執行合同規定的權利義務。 2．退夥：①需有正當理由方可退夥；②不得在合夥不利時退夥；③退夥需提前＿＿＿＿月告知其它合夥人並經全體合夥人同意；④退夥後以退夥時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以金錢結算；⑤未經合夥人同意而自行退夥給合夥造成損失的，應進行賠償。 3．出資的轉讓：允許合夥人轉讓自己的出資。轉讓時合夥人有首先受讓權，如轉讓合夥人以外的第三人，第三人應按入夥對待，否則以退夥對待轉讓人。 第七條 合夥負責人及其它合夥人的權利 1．＿＿＿＿為合夥負責人。其許可權是：①對外開展業務，訂立合同；②對合夥事業進行日常管理；③出售合夥的產品（貨物）、購進常用貨物；④支付合夥債務；⑤＿＿＿＿＿＿。 2．其它合夥人的權利：①參予合夥事業的管理；②聽取合夥負責人開展業務情況的報告；③檢查合夥帳冊及經營情況；④共同決定合夥重大事項。 第八條 禁止行為 1．未經全體合夥人同意，禁止任何合夥人私自以合夥名義進行業務活動；如其業務獲得利益歸合夥，造成損失按實際損失賠償。 2．禁止合夥人經營與合夥競爭的業務。 3．禁止合夥人再加入其它合夥。 4．禁止合夥人與本合夥簽訂合同。 5．如合夥人違反上述各條，應按合夥實際損失賠償。勸阻不聽者可由全體合夥人決定除名。 第九條 合夥的終止及終止後的事項 1．合夥因以下事由之一得終止：①合夥期屆滿；②全體合夥人同意終止合夥關係；③合夥事業完成或不能完成；④合夥事業違反法律被撤銷；⑤法院根據有關當事人請求判決解散。 2．合夥終止後的事項：①即行推舉清算人，並邀請＿＿＿＿中間人（或公證員）參與清算；②清算後如有盈餘，則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩餘財產的順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合夥人或第三人，其價款參與分配；③清算後如有虧損，不論合夥人出資多少，先以合夥共同財產償還，合夥財產不足清償的部分，由合夥人按出資比例承擔。 第十條 糾紛的解決 合夥人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利於合夥事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴諸法院。 第十一條 本合同自訂立並報經工商行政管理機關批准之日起生效並開始營業。 第十二條 本合同如有未盡事宜，應由合夥人集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本合同具有同等效力。 第十三條 其它 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第十四條 本合同正本一式＿＿＿＿份，合夥人各執一份，送＿＿＿＿各存一份。 合夥人：＿＿＿＿（蓋章） （略） ＿＿年＿＿月＿＿日-------------------------------------------裝飾公司合作協定範本

甲方： （以下稱甲方）乙方： （以下稱乙方）甲方因資金缺口，向乙方借款，並以甲方自由房屋提供抵押擔保。甲、乙雙方經過協商一致，達成如下協定：一、甲方向乙方借款 ，乙方應當在本協議簽字生效當日給付給項；給付方式為匯入甲方指定銀行帳戶 ————————————；二、利息率按銀行同期利率計算至還款結束；（這條可以不用，看你們之間利息怎麼約定）三、利息和本金一併歸還，還款日期為某年某月某日，還款方式為匯入乙方指定的銀行帳戶————————————；四、甲方以座落於（地址寫明）的房產一套提供抵押擔保；並由甲方辦理抵押擔保權利登記手續；甲方可以在歸還所有款項後撤銷抵押登記，而無需乙方同意；五、其他約定事項：本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，並經甲、乙雙方簽字或者蓋章生效。甲方： 乙方：（時間寫上去）

發包人（甲方）：________________________住所：______________________ 電話：____________ 傳真：____________委託代理人：________________________電話：____________ 傳真：____________承包人（乙方）：________________________住所：______________________ 電話：____________ 傳真：____________法定代表人：________________________ 電話：____________本工程設計人：________________________ 電話：____________施工隊負責人：________________________電話：____________依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協定：第一條 工程概況1. 工程名稱：__________________________________。2、工程地點：__________________________________ 。3、承包範圍：參見合同附件之預算表。4、承包方式：雙方商定採取下列第____________ 種承包方式：（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料；（3）承包人包工、發包人包料。（附件即經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。）第二條 施工圖紙雙方施工圖採取下列第____________ 種方式提供：（1）發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份； （2）發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________ 元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。第三條 甲方工作1、開工前 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施，為承包人進場做好準備工作。 2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。 3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係。 4、參與工程品質和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。 5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。 6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。第四條 乙方工作1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計畫交甲方審定確認。2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及品質標準，按期保質完成工程。3. 未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。4. 保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。5. 對於施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時並給予其必要的準備時間。6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。 第五條 關於工期 1. 工程期限____________ 天，開工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。 2.因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因導致工期延誤的，工期不予順延。 3. 因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任： （1）遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭、暴亂等不可抗力的； （2）經雙方同意的工程量變化和設計變更； （3）因與甲方和乙方無關的協力廠商的原因造成工程延誤，協力廠商因素包括但不限於所在地（小）區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為；（4）經甲方同意的屬新材料或新工藝採用而導致的工期拖延或試驗時間浪費；（5）經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。第六條 關於材料供應和保管 1. 任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規規定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場，並通知對方當事人驗收簽字確認。 2. 對一方提供的任何材料和設備，如不符品質要求或規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔。 3. 材料和設備進場後，統一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。第七條 關於品質和驗收 1. 工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規範》（gb 50327-2001）為品質評定驗收標準。 2. 甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續；甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。 3. 由於甲方擅自指揮乙方所屬人員或協力廠商人員進行施工所導致的工程品質，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。 4. 工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知後 天內組織驗收，並辦理驗收移交手續。 5. 驗收時，工程項目合格率達到____________ %時（以上程價款比例為准），其他不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程式未完成的專案）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應予以確認。 6. 乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修範圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發佈對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為准。7. 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：__________________________________ ____________________________________________________________________ 。8. 工程未驗收的，甲方不得先行使用。第八條 關於工程價款及結算1. 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款：（1）合同生效後，發包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：支付次數____________ 支付階段或時間____________ 支付金額第一次______________________ 支付____________ 元；第二次______________________ 支付____________ 元；第三次______________________ 支付____________ 元；第四次____________ 工程驗收後 天 工程總造價的5%，約____________ 元。（2）其他支付方式：______________________ 。2. 雙方同意工程的結算方法按下列第____________ 種進行結算：（1）固定價格，本工程總價款為____________元；（2）單價不變，按實際數量加損耗率計算，但是總價不得超過____________ 元。a. 乳膠漆和油漆類為：牆面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；b. 瓷磚面積為：實際面積+6%×實際面積；c. 實木地板面積為：實際面積+6%×實際面積，拼花部分面積+10%×拼花部分面積；d. 木工衣櫃類面積為：實際面積（平方米取整數值，小數位不夠0.5平方米按0.5平方米計算，超出0.5平方米的按1平方米計算）；e. 其他按項項目按項計算；f. 其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%×實際面積；g. 估價專案測量後再具體報價；h. 經甲方同意代購的項目按預算內造價購買，經甲方同意可以調整。3. 特別費用的約定：（1）施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。（2）施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，罰款由甲方負責。（3）合同附件預算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際徵稅額向有關部門交納；已經列明稅費的，由乙方負責繳交。 （4）物業管理機構收取超過正常的物業社區內運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。 4. 乙方按雙方簽署的預算附件專案執行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大於該項目的50%，則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。 5. 工程驗收合格後，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料後 天內未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單並簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。 第九條 工程預算檔（表）屬於本合同附件，所列工程項目除經過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。 第十條 責任與罰則 1. 施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。2. 因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付____________ 的違約金。3. 因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。4. 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照____________ 支付乙方延期付款違約金。5. 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。6. 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。7. 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時採取措施避免損失擴大，並將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。第十一條 雙方如對合同的執行發生爭議，應友好協商解決：協商無效的，可提交人民法院訴訟。第十二條 附 則1. 本合同一式兩份，雙方個執一份，同具法律效力。2. 本合同履行完成後自動終止。甲方（簽字）：________________________ 乙方公司（蓋章）：____________現場代表（簽字）：___________________ 現場代表（簽字）： ____________證件名稱：______________________ 證件名稱：______________________頒發機構：______________________ 頒發機構：______________________證件號碼：______________________ 證件號碼：________________________________ 年 ____月____ 日___________年____ 月___日

裝修施工安全協議書範本甲方:_______乙方:___________年__月__日一、合同協議書甲方____為興建____工程，接受了乙方____對本工程的投標，為明確雙方的責任、權利及義務，經雙方協商簽訂如下協議:1.本協議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規定的含義相同。2.下列檔構成整個合同不可分割的整體，各檔相互補充，若有不明確或不一致之處，以下列次序在先者為准。(1)雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄;(2)合同協議書;(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;(4)合同專用條款;(5)合同通用條款;(6)中標通知書、投標書和招標書;(7)與本合同有關的其他文件。3.本合同總價款為人民幣____萬元。4.本合同工程的施工期為____個月(天)，或:自____年__月__日至____年__月__日。5.甲、乙方雙方在此立約:保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。6.本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署並加蓋公章後生效。工程經竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結清的合同終止。7.本協議書正本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力;副本___份，雙方各執___份，當副本與正本不一致時，以正本為准。甲方:_______乙方:__________法定代表人:____法定代表人:_______或或其授權的代理人:__其授權的代理人:_____簽字日期:_____簽字日期:________單位位址:_____單位位址:________聯繫**:_____聯繫**:________傳真:_______傳真:__________郵遞區號:_____郵遞區號:________開戶銀行:_____開戶銀行:________帳號:_______帳號:__________簽約日期:_____簽約地點:_____

根據有關法律規定，經協商，甲、乙雙方共同簽訂本租賃合約，達成以下協議並共同遵守。1、甲方同意將穆莊沿街樓一套兩層獨間，租給乙方作辦公使用。租期為一年，從2009年3月4日至2010年3月4日止。2、該房屋租金為人民幣柒千元整，簽合同日付清一年租金。3、租賃期間，該住宅有線電視費、水電費、電話費/網路費及社區管理費等應由乙方全部負責。4、乙方應維護該房清潔衛生，注意防火、防盜等到安全防範，不得在房內做任何違法行為，否則由此帶來的後果由乙方負責。5、乙方在室內裝修時須得到甲方的同意，但不能改變房屋的牆體、結構及用途，乙方故意或過失造成該房及配套設施、財物損壞或丟失，應恢復其原狀或賠償經濟損失。6、租賃期間，如乙方需退房，必須提前壹個月通知甲方。7、如合同期滿，乙方有權優先租賃的權利;租賃期滿後，乙方應將房屋交回甲方使用，並繳清負責的費用，經雙方移交無誤，租賃合同解除。8、本合同一式二份，具同等法律效力，雙方簽字之日起生效。甲方:(代表簽字)乙方:(代表簽字)聯繫電話:聯繫電話:這裡有租房合同範本啊，這裡有租房合同範本，我還是找不到租房合同範本，到處問哪裡有的話告訴我租房合同範本的網址吧，租房合同範本挺難找的，我現在真的需要租房合同範本，誰要是可以找到租房合同範本，就告訴我租房合同範本網址吧，謝謝告訴我租房合同範本，找到租房合同範本挺不容易的啊，這兒有租房合同範本啊，這裡有租房合同範本，我還是找不到租房合同範本，到處問哪裡有的話告訴我租房合同範本的網址吧，租房合同範本挺難找的，我現在真的需要租房合同範本，誰要是可以找到租房合同範本，就告訴我租房合同範本網址吧，謝謝告訴我租房合同範本，找到租房合同範本挺不容易的