大廈物業管理合同範本誰知道？誰能說一下？

商場物業合同範本委託方（以下簡稱甲方）：受委託方（以下簡稱甲方）：根據有關法律、法規、在自願、平等、協商一致的基礎上，甲方將（物業名稱）委託于乙方實行物業管理，訂立本合同。第一條物業基本情況物業類型：辦公居住物業坐落位置：占地面積：建築面積：第二條物業管理內容1、保潔（1）公共保潔a、公區域院內及週邊衛生、南北生活區院內衛生b.人員編制：1人c、。保潔標準：（見附件）（2）樓宇保潔a.1、主樓1-6層9-14層走廊、衛生間、牆面玻璃及地面衛生；7-8樓電梯口；15-16層地面及電梯間及樓面平臺衛生；電梯、秘密頻道及消防通道衛生；一樓室外平臺及兩側通道2、綜合樓兩側樓梯、2-4樓走廊衛生間及玻璃衛生3、群樓兩側樓梯、二樓衛生間及走廊、平臺衛生b、人員編制主樓4人、綜合樓及群樓2人c、保潔標準（見附件）2.綠化（1）綠化範圍：辦公及週邊區域、生活區域的草坪及樹木管理（2）人員編制：2人（3）綠化標準：（見附件）3.保衛（1）保衛範圍：生活區域的安全及公共交通秩序（2）人員編制：3人（3）工作標（4）准：（見附件）4.授權由物業管理公司管理的其他事項.第三條物業管理服務品質（乙方按下列約定，實現目標管理）（1）室外保潔：（2）室外保潔：（3）交通秩序：（4）綠化：（5）保安：（6）物業使用人對乙方的滿意率達到：第四條委託物業管理承包經營、自負盈虧形式費用包括：1、工資及福利費、管理費用、稅費2、保潔工具、保潔用品及勞服用品3、保安器械及勞服用品4、綠化工具及勞服用品第五條物業管理期限委託管理期限為年，自年月日起到年月日止第六條甲乙雙方經協商一致，本物業的委託物業管理費用為（大寫）（小寫）.第七條委託物業管理費用及支付方式：第八條雙方權利、義務1.甲方權利、義務：（1）根據本合同規定甲方將住宅區及辦公區域委託乙方實行物業管理；（2）給乙方提供管理用房__平方米（其中辦公用房__平方米，員工宿舍__平方米）（3）不得干涉乙方依法或依本合同規定內容所進行的管理和經營活動；（4）對乙方的管理實施監督檢查，每半年一次考核評定，如因乙方管理不善造成重大經濟損失，有權終止合同；（5）如有重大活動有權支配乙方人員，乙方人員必須服從安排；（6）對乙方人員有有任免權，如出現一個月內同一員工連續投訴三次有權要求換人（7）協助乙方做好宣傳教育、文化活動，協調乙方與行政管理部門的關係；（8）政策規定由甲方承擔的其他責任。2.乙方責任、權利、義務：（1）根據有關法律、法規，結合實際情況，制訂本物業管理的各項規章制度；（2）遵守各項管理法規和合同規定的責任要求，根據甲方授權，對本物業實施綜合管理，確保實現管理目標，並承擔相應責任，自覺接受甲方檢查監督；（3）接受甲方對經營管理過程中財務帳目的監督並報告工作，定期向甲方報送財務報表公佈管理費支出帳目；（4）對住宅區的公用設施不得擅自佔用和改變其使用功能，乙方如在住宅區內改擴建完善配套專案，須報甲方和有關部門批准後方可實施；（5）乙方須本著高效、精幹的原則在本物業設置管理機構和人員；（6）建立本住宅區物業管理檔案並負責及時記載有關變更情況；（9）在管理期滿時向甲方移交全部專用房屋及有關財產、全部物業管理檔案及有關資料（material）；（10）開展卓有成效的社區便民服務工作；（11）有權選聘專營公司承擔住宅區物業管理的專項業務並支付費用，但不得將住宅區物業管理的整體責任及利益轉讓給其他人或單位。第九條合同更改、補充與終止1.經雙方協商一致，可對本合同條款進行修訂更改或補充，以書面合同為准。2.合同規定的管理期滿，本合同自然終止，各方如欲續訂合同，須於期滿前三個月向對方提出書面意見。3.合同終止後，乙方可參加甲方的管理招標並在同等條件下優先承包管理。第十條其他事項1.本合同執行期間，如遇不可抗拒的自然災害（颱風、洪水、地震等），造成經濟損失的，雙方應相互體諒，共同協商，合理分攤。2.本合同自簽訂之日起生效；招標書為合同的有效組成部分。3.本合同正式一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律約束力。4.雙方如對合同發生爭議，協商不成的，可提請物業管理部門調解，或訴至人民法院。甲方（蓋章）：_____乙方（蓋章）：_____代表（簽名）：_____代表（簽名）：_____時間：___年___月___日

下水道維修合同 甲方： （以下簡稱甲方） 乙方： （以下簡稱乙方） 因黃姑路到奎星路地段，下水道年久失修，造成阻塞，污水橫流，給當地老百姓生活造成了十分嚴重的影響，為還居民一個良好的生活環境，甲、乙雙方就維修此下水道工程達成協議如下： 一、工程地點：黃姑路至奎星閣地段下水道。 二、工程量：疏通下水道長150M，包括蓋板50M。 三、工程時間：2012年11月2日至2012年11月9日止。 四、付款方式：工程結束後，經驗收合格憑票付款，金額為貳萬貳仟元整（22000元），一次性付清。 五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方共同簽字後生效。 甲方： 乙方： 年 月 日

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建建設工程施工合同範本建設工程施工合同範本築法》及其他有關法律、行政法規，合作雙方在進行建設工程施工專案時，必須簽訂工程施工合同，並遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則。簽訂合同前，可參照國家發佈的工程施工合同範本。1999年版《建設工程施工合同（示範文本）》（GF—1999—0201）建設工程施工合同(GF—1999—0201)合同編號：字型大小中華人民共和國建設部制定國家工商行政管理局第一部分協議書發包人（全稱）：承包人（全稱）：依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批准文號：資金來源：二、工程承包範圍承包範圍：三、合同工期：開工日期：竣工日期：合同工期總日曆天數天。四、品質標準工程品質標準：五、合同價款金額（大寫）：元（人民幣）￥：元六、組成合同的檔組成本合同的檔包括：1、本合同協議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、本合同專用條款5、本合同通用條款6、標準、規範及有關技術檔7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔視為本合同的組成部分。七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在品質保修期內承擔工程品質保修責任。九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。十、合同生效合同訂立時間：年月日合同訂立地點：本合同雙方約定後生效發包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委託代表人：委託代表人：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：郵遞區號：郵遞區號：工程施工合同範本可分為以下不同種類：建築施工合同範本，建築工程施工合同，建築施工合同，建築合同範本，建築工程承包合同，建築承包合同範本，房屋建築合同範本等資訊。在工程施工合同協商階段中，只要雙方對於中標價不調整，有可能會對工程報價或預算書中的不平衡報價或預算錯誤的內容進行調整。其次，在簽訂工程施工合同時，洽商和變更並不在以上排序的範圍中，正是由於其是對工程施工合同內容的修改，根據《合同法》進行調整即可，無需再以上的排序中進行排列。組成工程施工合同範本的檔包括：1、工程施工合同協議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、工程施工合同專用條款、5、工程施工合同通用條款6、標準、規範及有關技術檔7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預算書10、建設工程施工合同範本使用說明在簽訂工程施工合同範本時，應注意以下事項：1、工程施工合同的發包方可以是具備法人資格的國家機關、事業單位、國營企業、集體企業、私營企業、經濟聯合體和社會團體，也可以是依法登記的個人合夥、個體經營戶或個人，即一切以協議、法院判決或其它合法完備手續取得甲方的資格，承認全部合同檔，能夠而且願意履行合同規定義務的單位和人員。上列單位的名稱和個人的姓名，應準確地寫在工程施工合同的發包方位置內，不得簡稱。與發包方合併的單位、兼併發包方的單位、購買發包方工程施工合同和接受發包方出讓的單位和人員，均可成為發包方，履行工程施工合同規定的義務，享有工程施工合同規定的權利。2、工程施工合同的承包方應是具備與工程相應資質和法人資格的國營企業、集體企業、私營企業，上述單位的名稱應準確地寫在《協議條款》承包方位置內，不得簡稱。但承包方不能將工程轉包或出讓，應在合同簽訂前提出並征得發包方同意。若需要最新的工程施工合同範本，最佳的方式就是到政府相關部門的網站進行查詢，確保能找到最新的資訊。2013年新版《建設工程施工合同（示範文本）》（GF-2013-0201）為規範建築市場秩序，維護建設工程施工合同當事人的合法權益，住房城鄉建設部、工商總局對《建設工程施工合同（示範文本）》（GF-1999-0201）進行了修訂，制定了《建設工程施工合同（示範文本）》（GF-2013-0201）。本合同自2013年7月1日起執行，原《建設工程施工合同（示範文本）》（GF-1999-0201）同時廢止。[2]與1999版施工合同相比，2013版施工合同增加了雙向擔保、合理調價、缺陷責任期、工程系列保險、商定與確定、索賠期限、雙倍賠償、爭議評審等八項新的制度，調整完善了合同結構體系與合同價格類型，更加注重對發包人、承包人市場行為的引導、規範和權益平衡，加強了與現行法律和其他文本的銜接，保證了合同的適用性。

合同編號：。發包人：。裝飾裝修合同範本◇室內裝修設計圖。住所：電話：傳真：。委託代理人：電話：電話：。承包人：。住所：電話：傳真：。裝飾裝修合同範本◇室內裝修設計圖。營業執照號：。法定代表人：。本工程設計人：電話：。施工隊負責人：電話：。根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保*》及。*相關法律、法規的規定，結合家居裝飾裝修工程施工的特點和本工程的具體情況，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，達成如下協議，共同遵守。第一條工程概況。1.1工程地點：。1.2工程內容及做法(詳見附件1：家居裝飾裝修工程施工專案確認表;附件2：家居裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。1.3工程承包方式：雙方商定採取下列第種承包方式。(1)承包人包工、包料(詳見附件5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);。(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料(詳見附件4;發包人提供裝飾裝修材料明細表，附件5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);。(3)承包人包工、發包人供料(詳見附件4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)。1.4工程期限天，開工日期年月日，竣工日期年月日。1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫)：元(詳見附件3：家居裝飾裝修工程報價單)。第二條工程監理。若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責和義務等通知承包人。第三條施工圖紙。雙方商定施工圖紙採取下列第種方式提供：(1)發包人自行設計並提供施工圖紙，一式二份，發包人、承包人各一份(詳見附件6：家居裝飾裝修工程設計圖紙);(2)發包人委託承包人設計施工圖紙，一式二份，雙方各一份(詳見附件6;家居裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)：元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。第四條發包人義務。4.1開工前天，為承包人進場施工創造條件。包括：搬清室內家俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。4.2提供施工期間的水源、電源;。4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關係;。4.4不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相關的審批手續;。4.5施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;。4.6參與工程品質和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

物 業 管 理 合 同 委託方(以下簡稱甲方)：______________業主管理委員會/房地產開發公司 受委託方(以下簡稱乙方)：___________________________物業管理 第一條 物業基本情況 座落位置：______________________________________________________ 第一條 合同期限 本合同期限為：_________年。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。 四條 甲方的權利和義務 權利：如乙方不按協議執行維修和管理有權解除合同並將費用收回。 義務：物業管理費按住戶每戶收取__________元的標準費用，一併交給乙方。 第條 乙方的權利和義務 權利：如甲方不按時繳納標準費用可與甲方解除合同; 義務：負責本區域下水井及管道、化糞池的養護維修疏通工作。 乙方承諾，在本合同生效後_____年內達到管理標準 本合同正本連同附件共一頁，一式三份，甲、乙雙方及物業管理主管部門(備案)各執一份，具有同等法律效力。 本合同自簽訂之日起生效。 甲方(蓋章)：____________________ 乙方(蓋章)：_________________ 法定代表人(簽字)：______________ 法定代表人(簽字)：____________ _________年____月____日 _________年____月____日