哪個有房屋建築抗震加固工程合同?來說說
有關建築設計法規有:建築工程品質和建築安全生產管理條例、建築工程施工許可管理辦法、建築工程專案施工圖設計檔審查試行辦法、中華人民共和國建築法、合同法、房屋建築工程品質保修辦法、超限高層建築工程抗震設防管理暫行規定等等。
主要範圍如下:(1)房屋維修工程預算定額。凡以原有房屋拆除或改建,零星添搭、接建,局部建築物、配件(設備)部件的拆舊換新等施工作業為內容的維修工程,即大、中修工程,均應採用維修工程預算定額。(2)古建築維修工程預算定額。適用於古建築的維修工程。(3)房屋抗震加固工程預算定額。適用於原有房屋進行抗震加固的專用工程。(4)房屋零星養護工程預算定額。又稱小修工程預算定額,適用於工程量小、維修內容零星分散的養護工程。
-
第一部分協議書發包人(全稱):承包人(全稱):依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項商榷確定,訂立本合同。一、工程概況工程名稱:工程地點:工程內容:群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批准文號:資金來源:二、工程承包範圍承包範圍:三、合同工期:開工日期:竣工日期:合同工期總日曆天數天。四、品質標準工程品質標準:五、合同價款金額(大寫):元(人民幣)RMB:元六、組成合同的檔組成本合同的檔包括:1、本合同協議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、本合同專用條款5、本合同通用條款6、標準、規範及有關技術檔7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或檔視為本合同的組成部分。七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在品質保修期內承擔工程品質保修責任。九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。十、合同生效合同訂立時間:年月日合同訂立地點:本合同雙方約定後生效發包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委託代表人:委託代表人:電話:電話:傳真:傳真:開戶銀行:開戶銀行:帳號:帳號:郵遞區號:郵遞區號:工程施工合同範本可分為以下不同種類:建築施工合同範本,建築工程施工合同,建築施工合同,建築合同範本,建築工程承包合同,建築承包合同範本,房屋建築合同範本等資訊。在工程施工合同協商階段中,只要雙方對於中標價不調整,有可能會對工程報價或預算書中的不平衡報價或預算錯誤的內容進行調整。其次,在簽訂工程施工合同時,洽商和變更並不在以上排序的範圍中,正是由於其是對工程施工合同內容的修改,依照《合同法》進行調整即可,無需再以上的排序中進行排列。組成工程施工合同範本的檔包括:1、工程施工合同協議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、工程施工合同專用條款、5、工程施工合同通用條款6、標準、規範及有關技術檔7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預算書10、建設工程施工合同範本使用說明在簽訂工程施工合同範本時,應關注以下事項:1、工程施工合同的發包方可以是具備法人資格的國家機關、事業單位、國營企業、集體企業、私營企業、經濟聯合體和社會團體,也可以是依法登記的個人合夥、個體經營戶或個人,即一切以協議、法院判決或其它合法完備手續取得甲方的資格,承認全部合同檔,能夠而且願意履行合同規定義務的單位和人員。上列單位的名稱和個人的姓名,應準確地寫在工程施工合同的發包方位置內,不得簡稱。與發包方合併的單位、兼併發包方的單位、購買發包方工程施工合同和接受發包方出讓的單位和人員,均可成為發包方,履行工程施工合同規定的義務,享有工程施工合同規定的權利。2、工程施工合同的承包方應是具備與工程相應資質和法人資格的國營企業、集體企業、私營企業,上述單位的名稱應準確地寫在《協議條款》承包方位置內,不得簡稱。但承包方不能將工程轉包或出讓,應在合同簽訂前提出並征得發包方同意。若需要最新的工程施工合同範本,最佳的方式就是到政府相關部門的網站進行查詢,確保能找到最新的資訊。2013年新版《建設工程施工合同(示範文本)》(GF-2013-0201)為規範建築市場秩序,維護建設工程施工合同當事人的合法權益,住房城鄉建設部、工商總局對《建設工程施工合同(示範文本)》(GF-1999-0201)進行了修訂,制定了《建設工程施工合同(示範文本)》(GF-2013-0201)。本合同自2013年7月1日起執行,原《建設工程施工合同(示範文本)》(GF-1999-0201)同時廢止。[1]與1999版施工合同相比,2013版施工合同增加了雙向擔保、合理調價、缺陷責任期、工程系列保險、商定與確定、索賠期限、雙倍賠償、爭議評審等八項新的制度,調整完善了合同結構體系與合同價格類型,更加注重對發包人、承包人市場行為的引導、規範和權益平衡,加強了與現行法律和其他文本的銜接,保證了合同的適用性。
-
房屋建築工程承包合同範本甲方:乙方:甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,達成有這些協議。一、工程概況:1、甲方準備在xxxx新建x間x層帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋建築工程(房屋從主體結構開始到粉刷完畢)承包給乙方進行施工建設,工程從xxx年月日開始動工,至xxx年月日竣工;房屋建設採用費用包乾制的形式;乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工。2、採取費用包乾的方式。乙方負責房屋建築時所需的設施(比如:腳手架、跳板等),甲方負責材料的供應;工程開工,從協定簽定之日開始,歷時天內完成;房屋建築總面積平方米,按每平方元計算,費用金額共計元整。3、付款方式:主體結構工程完工,甲方應向乙方支付工程款的50﹪,即(金額大寫):_____________元;待工程完工後,經甲方驗收合格,付清工程的餘下款項。二、品質要求:1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,牆體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與牆體成一條線;粉刷時牆體厚度均勻,無裂縫,內牆面達到整體水準、平整、無裂縫,門及門窗與牆接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,所有刷白顏色均勻,大門牆體及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水準;陰陽角與牆體成一條線,與牆面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束後,甲方進行竣工驗收。三、安全問題:工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。需要說明:五、本合同一式二份,雙方各執一份。本合同自2006年__月__日簽定之日起生效。甲方(簽字蓋章)乙方(簽字蓋章)甲方(簽字蓋章)雙方證明人(簽字蓋章)乙方(簽字蓋章)200年月日
-
裝飾工程發包合同範本條款:[1]發包方、承包方的名稱,發包方負責人和承包方代表的姓名、住址;[2]承包土地的名稱、坐落、面積、品質等級;[3]承包期限和起止日期;[4]承包土地的用途;[5]發包方和承包方的權利和義務;[6]違約責任。裝修承包合同範本
-
對於房屋所有權的歸屬,以房產證登記為准,夫妻之間房產的規定如下:A、婚前買房:1、房產證登記在夫妻雙方名下,視為夫妻共同財產;2、只登記在一方名下:a、又未約定(婚前協議等,下同)為夫妻共同財產的,視為個人財產。b、有約定為夫妻共同財產的,視為夫妻共同財產。B、婚後買房:1、通常為夫妻共同財產。2、父母出資購買:a、登記在夫妻雙方名下的,是對夫妻雙方的贈予行為,視為夫妻共同財產。b、登記在一方名下,是對一方的贈與行為,視為個人財產
-
建設工程施工合同示範文本主要有以下合同檔組成:1)《協議書》。包括工程概況、工程承包範圍、合同工期、品質標準、合同價款、合同生效時間等內容,並明確對雙方有約束力的合同檔組成。2)《通用條款》。包括詞語定義及合同檔。建設工程承包合同範本甲方(發包方):乙方(承包方):根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定,本著自願、平等、協商一致的原則,結合工程的實際情況,為確保各方利益,經協商一致達成如下協議:一、工程內容二、工程地點。
-
房子自己裝修和請人裝修哪個好?來說說我的親身經歷
2019-11-01 163 -
建築圖紙符號 房屋建築圖紙怎麼看
2018-10-23 1057 -
房屋建築風水要點 建築風水禁忌怎麼化解
2018-10-20 183 -
磚牆和砌塊牆承重的多層房屋抗震加固有哪些要求
2017-06-01 426 -
裝修技巧:房屋建築面積的計算方法
2017-04-15 158 -
裝修新手必學 房屋建築圖紙看法
2017-04-13 253 -
磚牆和砌塊牆承重不足怎麼辦 多層房屋抗震加固要求
2016-09-05 478 -
裝修知識:房屋建築圖紙怎麼看?
2016-09-03 227 -
裝修知識:房屋建築面積的範圍和計算方法
2016-09-03 303 -
房屋建築面積的範圍和計算方法
2016-09-03 264 -
如何看風水?房屋建築風水學詳解
2016-08-31 261 -
房屋建築風水中的4大“煞” 此類樓房不宜買
2016-08-12 184 -
房屋建築風水有什麼禁忌 要注意什麼
2016-08-07 181 -
房屋建築工程施工怎麼組織 有什麼技術要求
2016-08-05 343 -
房屋建築施工流程有哪些 需要注意什麼問題
2016-08-04 783 -
房屋建築設計效果圖 新時期的新感覺
2016-06-29 268 -
房屋建築施工水電安裝規範
2016-06-29 192 -
房屋建築風水,現代建築與風水解析
2016-06-26 221 -
房屋建築外牆彈性漆塗料施工工藝技術標準
2016-06-23 340 -
【房屋建築風水】房屋建築風水有哪些禁忌
2016-06-23 265
-
1網友回答
140平的套房設計費多少?要注意什麼?
-
1網友回答
400平別墅裝修成中式古典要多少錢?
-
1網友回答
110平的房子裝修的費用大概要多少?
-
1網友回答
50平米小戶型精裝修大概多少錢?流程是什麼
-
1網友回答
裝飾工程定額預算要怎麼做?誰能給點建議?
-
1網友回答
30平米loft,5.4米空高,二樓想裝兩個房間,求報價?